违法和不良信息举报 联系客服
免费注册 登录

在工程实施过程中，因业主未尽合同义务而导致索赔事件发生的情形有（

题目

在工程实施过程中，因业主未尽合同义务而导致索赔事件发生的情形有（）。

  • A、未按合同规定提供设计资料、图纸
  • B、未按合同规定按时支付工程款
  • C、未按合同规定的日期交付施工场地
  • D、提供错误信息
  • E、施工机械未按计划时间进场
参考答案和解析
正确答案:A,B,C,D
如果没有搜索结果或未解决您的问题，请直接 联系老师 获取答案。
相似问题和答案

第1题：

在设备安装过程中，以下可以引起承包商索赔的原因有( )。

A．业主拖欠支付工程款而引起的索赔

B．物价上涨引起的索赔

C．施工缺陷引起的索赔

D．加速工程实施进度的索赔

E．国家政策、法规的变化引起的索赔


正确答案：ABDE

第2题：

工程实施过程中发生索赔事件以后，承包人首先要做的工作是（ ）。
A.向监理工程师提出索赔证据B.提交索赔报告
C.提出索赔意向通知D.与业主就索赔事项进行谈判


答案：C
解析：

第3题：

62某施工合同在履行过程中，先后在不同时间发生了如下事件：因业主对隐蔽工程复检而导致某关键工作停工2天，隐蔽工程复检合格；因异常恶劣天气导致工程全面停工3天；因季节大雨导致工程全面停工4天。则承包商可索赔的工期为（ ）天。

A.2

B.3

C.5

D.9


正确答案：C

第4题：

在设备工程合同履行过程中，也会发生业主索赔。下列关于业主索赔权利的说法，正确的有( )。

A.业主应在发生索赔事件后的28天内，提交索赔报告
B.业主索赔的内容包括有权得到的付款、缺陷通知期延长
C.业主索赔的内容包括费用、利润和竣工时间
D.业主要求延长缺陷通知期的，应在缺陷通知期期满前发出通知
E.业主的索赔额确定后，可从合同价格和支付证书中扣除

答案：B,D,E
解析：

第5题：

某施工合同在履行过程中，先后在不同时间发生了如下事件：因业主对隐蔽工程复检而导致某关键工作停工2天，隐蔽工程复检合格；因异常恶劣天气导致工程全面停工3天；因季节大雨导致工程全面停工4天。则承包人可索赔的工期为（ ）天。

A：2
B：3
C：5
D：9

答案：C
解析：
2019版教材P248
季节性大雨属于承包人可预料的事件，因此不能获得工期补偿。

第6题：

某设备工程，业主与承包商采用FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》订立了承包合同；业主与设备监理公司采用FIDIC《业主／咨询工程师标准服务协议书条件》
订立了服务合同。在合同履行过程中发生如下事件：
事件1：因业主的原因，承包商实际开工比工程师通知的开工日期晚了5天，致使承包商与某公司签订的施工设备运输协议不能如期履约。承包商提出5天的工期索赔和费用索赔，并要求业主向运输公司承担违约责任。
事件2：承包商的某电器设备因雨季潮湿发生故障，遂向工程师提出设备修复的费用索赔并要求顺延因此延误的工期。
事件3：由于承包商延迟采购，原设计中的一种材料出现短缺，承包商经业主同意采用替代材料。此做法导致加工成本的增加。在结算时，承包商以设计变更为由要求增加费用。
事件4：工程通过了竣工试验，承包商向工程师发出申请颁发接收证书的通知，工程师审核后认为可以颁发，在向业主报告并取得同意后，业主向承包商颁发了接收证书。
事件5：由于颁发工程接收证书的时间晚于竣工时间，业主认为根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》的规定，应扣承包商的误期损害赔偿费。
问题：

事件1中，工程师是否应该同意承包商提出的索赔，并说明理由。

答案：
解析：
应该同意。因为属于业主原因影响开工时间。

第7题：

施工承包合同履行过程中，承包人可向业主提出索赔工期的情形有 （ ）

A.因监理人未能及时审核图纸，导致延误
B.因现场劳动生产率低，导致延误
C.因施工组织设计不当，窝工导致延误
D.因发包人未及时交付合格的施工场地，导致形式推迟
E.因设计变更，导致返工而造成延误

答案：A,D,E
解析：
承包人可向业主提出工期索赔的条件有：（1)业主未能及时交付合格的施工现场；(2)业主未能及时交付设计图纸；（3)业主或工程 师未能及时审批图纸/施工方案/施工计划等；(4)业主未能及时支付预付款和工程款；（5)业主或工程师设计变更导致工程延误或工程量增加；(6)业主或工程师提供的数据错误导致的延误；(7)业主或工程师拖延关键线路上工序的验收时 间导致下道工序延误（ 8)其他（包括不可抗力原因导致的延误

第8题：

在设备安装调试工程实施过程中,以下哪几种情况可能引起索赔。( )

A．工期延长或延误索赔

B．加速工程实施进度的索赔

C．业主终止工程而引起的索赔

D．暂时停工引起的索赔

E．因物价上涨引起的索赔


正确答案：ABDE
解析：业主不正当地终止工程而引起的索赔。

第9题：

在水力发电工程中，下列关于工程变更、合同索赔的说法错误的是（ ）。

A.工程变更指令由业主或业主授权监理发出
B.监理机构可以拒绝或同意合同索赔的全部或部分要求
C.设计单位可以提出要求或建议
D.索赔争议仲裁、调解过程中，合同双方应停止工程承建合同文件规定的义务和责任

答案：D
解析：
2020版教材P333 / 2019版教材P332
水力发电工程监理合同商务管理的内容。在合同索赔事项发生后合同索赔处理过程中，或在索赔争议调解、仲裁过程中，合同双方仍应履行工程承建合同文件规定的义务与责任，不得因此而影响工程施工的照常进行。

第10题：

在工程实施过程中发生索赔事件以后，或者承包人发现索赔机会，首先要（）。

A.起草索赔文件
B.分析干扰事件产生的原因
C.提出索赔意向
D.跟踪和调查干扰事件

答案：C
解析：
在工程实施过程中发生索赔事件以后，或者承包人发现索赔机会，首先要提出索赔意向，即在合同规定时间内将索赔意向用书面形式及时通知发包人或者工程师，向对方表明索赔愿望、要求或者声明保留索赔权利，这是索赔工作程序的第一步。

更多相关问题
相关内容