违法和不良信息举报 联系客服
免费注册 登录

施工单位（乙方）与某业主签订了某些工程的软基处理工程和土方开挖工程，由于工程量无法准确确定，按施工合同规定，按施工图预算

题目
问答题
施工单位（乙方）与某业主签订了某些工程的软基处理工程和土方开挖工程，由于工程量无法准确确定，按施工合同规定，按施工图预算公式计价。乙方必须严格按照施工图及施工合同规定的内容和技术要求施工。工程量由监理工程师负责计量。根据该工程合同特点，计量工程师提出工程量计量与工程款支付程序的要点如下： ⑴乙方对已完工的分项工程在7天内向监理工程师申请质量认证，取得质量认证后，向计量工程师提交计量申请报告； ⑵计量支付工程师在收到报告后7天核实已完工程量，并在计量前24小时通知乙方，乙方为计量提供便利条件，并派人参加。乙方如不参加计量，计量工程师按照规定的计量方法自行计量，计量结果有效。计量结束后，计量支付工程师签发计量证书。 （3）乙方凭质量认证和计量证书向计量支付工程师提出付款申请。计量支付工程师在收到计量申请报告后7天未进行计量，报告中的工程量从第8天起自动生效。直接作为工程价款支付的依据。 （4）计量支付工程师审核申报材料，确定支付款额，向甲方提供付款证明。 （5）甲方根据乙方取得付款证明，对工程价款进行支付结算。工程开工前，乙方提交了施工组织设计并得到批准。 在开挖土方过程中，有两项重大原因使工期产生较大拖延，一是土方开挖时遇到数天季节性大雨，由于雨后土壤含水量过大，不能进行压实施工，从而耽误了工期。随后，乙方按照索赔程序提出延长工期，并补偿停工期间窝工损失要求，试问监理工程师是否应该受理这两起索赔事件？为什么？
如果没有搜索结果或未解决您的问题，请直接 联系老师 获取答案。
相似问题和答案

第1题：

某土方工程招标工程量清单中，土方开挖工程量为600m3。施工过程中，由于设计变更，减少土方开挖工程量100m3，则减少后剩余部分的工程量综合单价应()。

A.由发包人确定
B.直接采用该项目综合单价
C.相应调低
D.相应调高

答案：D
解析：

第2题：

某土方工程招标工程量清单中，土方开挖工程量为600m3。施工过程中，由于设计变更，减少土方开挖工程量100m3，则减少后剩余部分的工程量综合单价应（　）。

A、由发包人确定
B、直接采用该项目综合单价
C、相应调低
D、相应调高

答案：D
解析：
考点:工程量偏差。对于任一招标工程量清单项目，如果因工程量偏差和工程变更等原因导致工程量偏差超过15%时，可进行调整。当工程量增加15%以上时，增加部分的工程量的综合单价应予调低；当工程量减少15%以上时，减少后剩余部分的工程量的综合单价应予调高。参见教材P119。

第3题：

基础分部工程工程量300方米是指（）为300立方米。

A．按施工图图示尺寸计算得到的工程量净量

B．按选定的施工方案计算得到的工程量总量

C．按批准的施工采购计划确定的工程量

D．按施工图图示尺寸计算得到的工程量净量与合理损耗量之和


正确答案：A

第4题：

某施工单位（乙方）与某建设单位（甲方）签订了某房屋建筑工程的地基处理与基础工程施工合同。由于工程量无法准确确定，根据施工合同专用条款的约定，按照施工图预算方式计价，乙方必须严格按照施工图及施工合同规定的内容及技术要求施工。乙方施工的分项工程首先经监理工程师质量验收合格后，方可进行工程量的计量和工程款的支付。工程施工过程中，发生下列事件：事件一：当施工单位进行到施工图规定的处理范围边缘时，乙方在取得监理工程师同意情况下，为保证土方夯实质量，将夯击范围适当扩大。施工完毕后，乙方将扩大范围内的施工工程量向工程师提出计量和付款要求。事件二：在工程施工过程中，乙方根据监理工程师指示就部分工程进行了变更施_工。事件三：在土方开挖过程中，遇到下列两项重要事件使工期发生拖延：一是开挖遇到地质勘探未曾探明的孤石，排除孤石拖延了一定时间；二是施工过程中遇到数天季节性大雨后又转为特大暴雨而引起山洪暴发，造成施工现场道路、管网以及已经施工的部分基础冲坏，乙方施工设备损坏，数名施工人员受伤，过后乙方用了一定时间进行工程清理和修复作业。问题(1)乙方针对扩大部分工程量的计量和支付要求是否合理？说明理由。(2)乙方变更施工部分合同款项应根据什么原则确定？(3)对于事件3中乙方提出的延长工期和费用补偿的要求，该如何处理？说明理由。


答案：
解析：
(1)不合理。理由：因为该部分工程量超出施工图纸的范围和要求，监理工程师只是认可承包商保证施工质量所采取的技术措施，而相关费用应由承包商自己承担。(2)工程变更价款的确定原则：1)合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格计算、变更合同价款；2)合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；3)合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包商提出适当的变更价格，工程师批准执行。这一批准的变更价格，应与承包商达成一致，否则按合同争议的处理方式解决。(3)对两项索赔事件应做如下处理：1)对孤石的索赔，由于地质勘探报告未指明，施工单位预先无法估计的地质条件变化，属于甲方应承担的风险，应给予工期顺延和费用补偿。2)对于天气变化引起的索赔分两种情况处理：对于前期季节性雨季的影响应视为一个有经验的承包商预先能够合理估计的因素，应在合同工期内考虑，由此而造成的工期延长和费用损失不能给予补偿。对于后期特大暴雨引起山洪暴发不能视为一个有经验的承包商预先能够合理估计的因素，应按不可抗力处理索赔问题。索赔处理原则：被冲坏的历史道路、管网以及已完工程的基础和工程清理、修复作业等经济损失应由甲方承担，乙方损坏的设备、受伤的施工人员等经济损失应由乙方承担，工期予以顺延。

第5题：

工程量清单计价模式下，分部分项工程量清单中的工程量的确定方法是（　）。
A、按施工图图示尺寸计算工程净量
B、按施工图图示尺寸加允许误差计算工程量
C、按施工方案计算工程总量
D、按施工方案加允许误差计算工程量


答案：A
解析：
工程量清单计价模式下，分部分项工程量清单中的工程量是按施工图图示尺寸和清单工程算规则计算得到的工程净量。参见教材P227。

第6题：

某挖沟槽土方项目招标，工程量清单中的土方开挖工程量为200m3，投标人按施工方案计算得到的预算工程量为300m3，按企业定额该子项基价为100元/m3，则该土方开挖的单位报价应为（　）元/m3。

A、300
B、200
C、150
D、100

答案：C
解析：
本题考查的是投标报价审核方法。在计算综合单价时，需要将增量费用分摊，进行组价，即由预算工程量乘以企业定额基价得出的总价应与清单工程量乘以综合单价得出的总价相等，300×100/200=150元/m3。参见教材P98。

第7题：

一般土方开挖、淤泥流砂开挖、沟槽开挖和柱坑开挖按施工图纸所示开挖轮廓尺寸计算的（）体积以立方米为单位计量，按《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价支付。

A.压实
B.自然方
C.有效自然方
D.松方

答案：C
解析：
2019版教材P170页
“(2)一般土方开挖、淤泥流砂开挖、沟槽开挖和柱坑开挖按施工图纸所示开挖轮廓尺寸计算的有效自然方体积以立方米为单位计量，按《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价支付。”

第8题：

工程量清单计价模式下，分部分项工程量的确定方法是( ).

A. 按施工图图示尺寸计算工程净量

B．按施工图图示尺寸加允许误差计算工程量

C. 按施工方案计算工程总量

D．按施工方案加允许误差计算工程量


正确答案：A

第9题：

工程量清单计价模式下，分部分项工程量的确定方法是（）。

A、按施工图图示尺寸计算工程净量
B、按施工图图示尺寸加允许误差计算工程量
C、按施工方案计算工程总量
D、按施工方案加允许误差计算工程量

答案：A
解析：
工程量清单计价模式下，招标人提供的分部分项工程量是按施工图图示尺寸计算得到的工程净量。

第10题：

某施工单位（乙方）与某建设单位（甲方）签订了某项目路基的地基强夯处理工程,包括开挖土方、填方、点夯、满夯等。由于工程量无法准确确定,按照施工合同规定,按施工图预算方式计价,乙方必须严格按照施工图及施工合同规定的内容及技术要求施工,工程量由监理工程师负责计量。根据该工程的合同特点,监理工程师提出的工程量计量与工程款支付程序的要点如下：（1）乙方对已完工的分项工程在7天内向监理工程师申请质量认证,取得质量认证后,向监理工程师提出计量申请报告；（2）监理工程师在接到报告后7天内核实已完工程量,并在计量前24小时通知乙方,乙方为计量提供便利条件并派人参加。乙方不参加计量,监理工程师按照规定的计量方法自行量,计量结果有效。计量结束后,监理工程师签发计量证书；（3）乙方凭质量认证和计量证书向监理工程师提出付款申请；（4）监理工程师审核申报材料,确定支付款额,向甲方提供付款证明文件。（5）甲方根据乙方取得的计量证书与付款证明对工程的价款进行支付或结算。工程开工前,乙方向业主提交了施工组织设计并得到批准；2、在工程施工过程中,乙方根据监理工程师指示就部分工程进行了变更施工。
【问题】试问变更部分合同价款应根据什么原则进行确定?


答案：
解析：
2、变更价款的确定原则：①合同中已有适用于变更工程的价格,按合同已有的价格计算、变更合同价款；②合同中只有类似于变更工程的价格,可以参照类似价格变更合同价款；③合同中没有适用或类似于变更工程的价格,由承包人提出适当的变更价格,监理工程师批准执行,这一批准的变更价格,应与承包人达成一致,否则由工程监理管理部门裁定。

更多相关问题
相关内容