违法和不良信息举报 联系客服
免费注册 登录

在合同履行过程中，由于发包人提供的图纸设计错误，导致承包人施工放线返工，则应（）。

题目
单选题
在合同履行过程中，由于发包人提供的图纸设计错误，导致承包人施工放线返工，则应（）。
A

仅补偿承包人费用，不补偿利润

B

既不补偿承包人费用，也不补偿利润

C

既补偿承包人费用，又补偿利润

D

仅补偿利润部分，不补偿费包人费用

如果没有搜索结果或未解决您的问题，请直接 联系老师 获取答案。
相似问题和答案

第1题：

施工承包合同履行过程中，承包人可向业主提出索赔工期的情形有 （ ）

A.因监理人未能及时审核图纸，导致延误
B.因现场劳动生产率低，导致延误
C.因施工组织设计不当，窝工导致延误
D.因发包人未及时交付合格的施工场地，导致形式推迟
E.因设计变更，导致返工而造成延误

答案：A,D,E
解析：
承包人可向业主提出工期索赔的条件有：（1)业主未能及时交付合格的施工现场；(2)业主未能及时交付设计图纸；（3)业主或工程 师未能及时审批图纸/施工方案/施工计划等；(4)业主未能及时支付预付款和工程款；（5)业主或工程师设计变更导致工程延误或工程量增加；(6)业主或工程师提供的数据错误导致的延误；(7)业主或工程师拖延关键线路上工序的验收时 间导致下道工序延误（ 8)其他（包括不可抗力原因导致的延误

第2题：

根据《标准施工招标文件》中合同条款规定的可以合理补偿承包人索赔的条款，下列情形中，可以补偿承包人工期和费用的有（　　）。

A.施工过程中发现文物、古迹
B.承包人遇到不利物质条件
C.发包人要求承包人提前交付材料和工程设备
D.发包人提供的材料和工程设备不符合合同要求
E.发包人提供资料错误导致承包人的返工

答案：A,B,D,E
解析：
2020版教材P178-184
选项C，只可以索赔费用，不涉及工期延误。

第3题：

施工合同履行过程中,发生( )等情况,应给承包人顺延合同工期。 A发生设计变更 B发包人延误

施工合同履行过程中，发生（ ）等情况，应给承包人顺延合同工期。

Ａ发生设计变更

Ｂ发包人延误移交施工现场

Ｃ承包人采购的材料供货商未能按时交货

Ｄ基础开挖时遇到图纸未标明的地下通讯管线

Ｅ分包人的施工干扰了承包人按计划进度施工


正确答案：ABD

第4题：

在合同履行过程中，由于发包人提供的图纸设计错误，导致承包人施工放线返工，则应（　　）。

A．仅补偿承包人费用，不补偿利润
B．既不补偿承包人费用，也不补偿利润
C．既补偿承包人费用，又补偿利润
D．仅补偿利润部分，不补偿承包人费用

答案：C
解析：
属于发包人应予控制而未做好的情况，则应补偿费用和合理利润。

第5题：

合同法律关系产生、变更和消灭的法律事实包括行为和事件，下列在施工合同履行过程中发生的事实，属于行为的是（　　）。

A.社会动乱影响施工进度
B.恶劣气候影响施工安全
C.地震灾害导致施工暂停
D.图纸设计错误导致的工程返工

答案：D
解析：
考点:合同法律关系的产生、变更和消灭。法律事实分为行为和事件。行为是主体有意识的活动，事件是不以主体的主观意识为转移的客观情况，选项ABC均属事件。

第6题：

在施工合同分析中，发包人的合作责任有（　）。

A、施工现场的管理，给发包人的管理人员提供生活和工作条件
B、及时提供设计资料、图纸、施工场地等
C、按合同规定及时支付工程款
D、对平行的各承包人和供应商之间的责任界限作出划分
E、及时作出承包人履行合同所必需的决策

答案：B,C,D,E
解析：
【知识点】施工合同分析的任务。分析发包人（业主）的合作责任通常有如下几方面：（1）业主雇用工程师并委托其在授权范围内履行业主的部分合同责任；（2）业主和工程师有责任对平行的各承包人和供应商之间的责任界限作出划分，对这方面的争执作出裁决，对他们的工作进行协调，并承担管理和协调失误造成的损失；（3）及时作出承包人履行合同所必需的决策，如下达指令、履行各种批准手续、作出认可、答复请示，完成各种检査和验收手续等；（4）提供施工条件，如及时提供设计资料、图纸、施工场地、道路等；（5）按合同规定及时支付工程款，及时接收已完工程等。所以选BCDE。

第7题：

在设计施工合同履行过程中，由()负责提供原始资料，并承担原始资料错误造成的全部责任。

A.发包人
B.承包人
C.监理人
D.设计人

答案：A
解析：
本题考查的是承包人现场查勘。在设计施工合同履行过程中，由发包人负责原始资料，并承担原始资料错误造成的全部责任。 @##

第8题：

设计施工总承包合同模式下，在履行合同过程中发生一系列事件，（　）不可以进行工期索赔。
A、因发包人原因导致的暂停施工
B、发包人提供的工程设备延误到货
C、承包人机械维修暂时停工
D、发包人提供的基准资料错误


答案：C
解析：
本题考查的是进度管理。在合同履行过程中非承包人原因导致合同进度计划工作延误，应给承包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。参见教材P119。

第9题：

下列在施工合同履行过程中发生的事实，属于事件的是（）。

A.地震灾害导致施工暂停
B.恶劣气候影响施工安全
C.社会动乱影响施工进度
D.图纸设计错误导致的工程返工
E.当事人违约影响工程质量

答案：A,B,C
解析：
（1）行为是指法律关系主体有意识的活动，能够引起法律关系发生、变更和消灭的行为，包括作为和不作为两种表现形式。
（2）行为还可分为合法行为和违法行为。
（3）行政行为和发生法律效力的法院判决、裁定以及仲裁机构裁决等，也是一种法律事实，也能引起法律关系的发生、变更、消灭。

第10题：

某施工合同履行过程中，由承包人负责设计的图纸，经工程师审核签认后使用。一旦由于设计质量缺陷给工程造成损失，则该损失应由()承担。

A、发包人
B、工程师
C、承包人
D、发包人与承包人共同

答案：C
解析：
对于由承包人设计的图纸，包括部分由承包人负责设计的图纸，应在合同约定的时间内将按规定的审查程序批准的设计文件提交工程师审核，经过工程师签认后才可以使用。但工程师对承包人设计的认可，不能解除承包人的设计责任。因此，造成损失应由承包人承担。

更多相关问题
相关内容