按照FIDIC《施工合同条件》通用条款的规定,如果由于承包商的欺骗行为给业主造成损失,则承包商的赔偿应(  )。

题目
按照FIDIC《施工合同条件》通用条款的规定,如果由于承包商的欺骗行为给业主造成损失,则承包商的赔偿应(  )。


A.受限额限制

B.不超过中标的合同金额

C.不受限额限制

D.不超过专用条款约定的赔偿最高限额
参考答案和解析
答案:C
解析:
依据合同通用条款的规定,承包商对业主的全部责任不应超过专用条款约定的赔偿的最高限额,若未约定,则不应超过中标的合同金额。但对于因欺骗、有意违约或轻率的不当行为造成的损失,赔偿的责任限度则不受限额的限制。
如果没有搜索结果或未解决您的问题,请直接 联系老师 获取答案。
相似问题和答案

第1题:

FIDIC合同中,合同通用条件的条款中规定,可以给承包商合理延长合同工期的条件通常包括( )。

A.延误发放图纸
B.延误移交施工现场
C.不可预见的外界条件
D.因施工作业所引起的污染
E.对公众所造成的损害

答案:A,B,C
解析:
本题考查的是1999年版FIDIC施工合同条件的主要内容。通用条件的条款中规定可以给承包商合理延长合同工期的条件通常可能包括:延误发放图纸、延误移交施工现场、承包商依据工程师提供的错误数据导致放线错误、不可预见的外界条件、施工中遇到文物和古迹而对施工进度的干扰以及发生不可抗力事件等影响。

第2题:

按照FIDIC《施工合同条件》的约定,如果遇到下列情况造成承包商成本增加和工期延长,则承包商可同时索赔成本、工期和合理利润的有( )。

A、业主未能按时提供现场
B、工程暂停
C、难以合理预见的地下障碍物
D、由业主委托的设计单位所做的工程设计的错误
E、业主提前占用合同规定以外的永久工程

答案:A,D,E
解析:
一般来说,由于工程范围的变更、文件有缺陷或技术性错误、发包人未能提供现场等引起的索赔,承包人可以列入利润。

第3题:

按照国际咨询工程师联合会(FIDIC) 《生产设备和设计一施工合同条件》 (1999年版)有关条款的约定,由于( )等原因造成承包商费用增加,承包商可向业主提出费用索赔。


正确答案:BDE

第4题:

某筑坝围海工程完成过半时,遭遇强台风正面登陆,堤坝已完合格部分被摧毁,不得不重新设计,工期延长,给承包商造成了损失,按照FIDIC施工合同条件,承包商的损失通常应由( )承担。
A、承包人
B、业主
C、设计单位
D、监理单位


答案:B
解析:
本题考查的是索赔的依据。按照FIDIC施工合同条件,由于不可抗力导致工程被摧毁,导致承包人损失,通常应该由发包人承担,属于承包商可以提起索赔的事件之一。

第5题:

按照FIDIC施工合同通用条款的规定,如果由于承包商的故意违约行为给业主造成损失,则承包商的赔偿应()

A、以履约保函金额为限
B、以中标的合同金额为限
C、为业主的全部损失
D、包括业主的全部损失加违约金

答案:C
解析:
在施工现场属于不包括在保险范围内的,由于承包商的施工、管理等失误或违约行为,导致工程、业主人员的伤害及财产损失,应承担责任。依据合同通用条款的规定,承包商对业主的全部责任不应超过专用条款约定的赔偿最高限额,若未约定,则不应超过中标的合同金额。但对于因欺骗、有意违约或轻率的不当行为造成的损失,赔偿的责任限度不受限额的限制。

第6题:

根据FIDIC《土木工程施工合同条件》,业主可凭履约担保索赔的情形包括( )。

A:专用条款约定的缺陷通知期满后仍未能解除承包商的保修义务时,承包商应延长履约保函有效期而未延长
B:按照业主索赔或争议、仲裁等决定,承包商未向业主支付相应款项
C:缺陷通知期内承包商接到业主修补缺陷通知后42天内未派人修补
D:由于承包商的严重违约行为业主终止合同
E:承包商没有按照约定的期限履行缺陷修复义务

答案:A,B,C,D
解析:
2019版教材P329
在下列情况下,业主可凭履约担保索赔:①专用条款约定的缺陷通知期满后仍未能解除承包商的保修义务时,承包商应延长履约保函有效期而未延长;②按照业主索赔或争议、仲裁等决定,承包商未向业主支付相应款项;③缺陷通知期内承包商接到业主修补缺陷通知后42天内未派人修补;④由于承包商的严重违约行为业主终止合同。

第7题:

按照FIDIC《施工合同条件》规定,由于业主原因使分包商受到损失,分包商向承包商提出索赔时,承包商()

A、可以拒绝索赔
B、应承担全部责任
C、先行赔偿再向业主追索
D、代替分包商向工程师递交索赔报告

答案:D
解析:
如发生了应由业主承担责任的事件,分包商向承包商提出索赔要求后,承包商认为分包商索赔要求合理,则要及时以承包商的名义就该事件向工程师递交索赔报告。

第8题:

按照FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》的有关条款约定,发生( )事件,造成业主损失,业主可以向承包商提出索赔。


正确答案:DE

第9题:

按照FIDIC《施工合同条件》对风险责任的划分,应由业主承担的风险有()

A、社会动乱对施工的干扰
B、不属于承包商原因造成的爆炸
C、承包商雇员因执行合同引起骚乱对施工的干扰
D、业主提供施工图纸因设计不当造成的损失
E、不可抗力造成的工程损失

答案:A,B,D
解析:
业主应承担的风险包括:①战争、敌对行动、入侵、外敌行动;②工程所在国内发生的叛乱、革命、暴动或军事政变、篡夺政权或内战(在我国实施的工程均不采用此条款);③不属于承包商施工原因造成的爆炸、核废料辐射或放射性污染等;④超音速或亚音速飞行物产生的压力波;⑤暴乱、骚乱或混乱;但不包括承包商及分包商的雇员因执行合同而引起的行为;⑥因业主在合同规定以外,使用或占用永久工程的某一区段或某一部分而造成的损失或损害;⑦业主提供的设计不当造成的损失;⑧一个有经验承包商通常无法预测和防范的任何自然力作用。

第10题:

根据FIDIC施工合同条件,由于业主方原因使分包商受到损失,分包商向总承包商提出索赔时,总承包商()

A、应拒绝索赔
B、应承担全部责任
C、必须先对分包商赔偿,再向业主追索
D、可利用分包商提供的索赔证据向工程师递交索赔报告

答案:D
解析:
2020版教材P 261
原文是如果是因发包人或监理人的原因或责任造成了分包人的合法利益的损害,承包人应及时按施工合同规定的索赔程序,以承包人的名义就该事件向监理人提交索赔报告。所以选项"D"正确。

更多相关问题